Решение от 15 ноября 2019 г. по делу № А12-20966/2019

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А12-20966/2019
г. Волгоград
15 ноября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 15 ноября 2019 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Чуриковой Натальи Владимировны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тарасовой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Администрации Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Развитие Стремление Успех» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности в размере 81 914,37 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность от 16.09.2019,

от ответчика – не явился, извещен,

Администрация Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее - истец) обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Развитие Стремление Успех» (далее - ответчик) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами начисленными на сумму задолженности взысканную решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-1162/2018 за период с 08.06.2018 по 14.06.209 в размере 81 914,37 руб.

Заявленные исковые требования истец поддержал в полном объеме, пояснил по доводам, изложенным в иске.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил. Ранее в судебном заседании заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Основания передачи дел на рассмотрение другого арбитражного суда установлены в ст. 39 АПК РФ. В рамках рассматриваемого дела таких обстоятельств не установлено.

Заявленные исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами начисленными на сумму убытков взысканную решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу №А12-1162/2018, являются производными от основного требования, вытекающего из исполнения муниципального контракта N0129300037215000191, которым предусмотрена подсудность Арбитражного суда Волгоградской области.

Учитывая изложенное, заявленное ходатайство, суд с учетом положения ст. 39 АПК РФ, является необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд, -

УСТАНОВИЛ:

В целях выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, Администрацией Райгородского сельского поселения 10.02.2015 г. было заключено соглашение N3 с Комитетом ЖКХ Волгоградской области, о взаимодействии в рамках реализации на территории Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области в 2015 г. областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013 - 2017 гг.".

Согласно данному соглашению предусмотрено финансирование указанных мероприятий за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федеральный бюджет), за счет областного бюджета, за счет средств муниципального образования.

29.04.2015 между Администрацией Райгородского сельского поселения (Заказчик) и ООО "Развитие Стремление Успех" (Подрядчик) заключен муниципальный контракт N0129300037215000191 на организацию работ по разработке проектно-сметной документации на строительство двух 2-этажных 12-ти квартирных жилых домов на одной строительной площадке в с.Райгород Светлоярского муниципального района Волгоградской области по муниципальной адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда" на 2015-2016 годы" для нужд администрации Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области" (далее - Контракт).

Предметом указанного контракта является организация работ по разработке проектной документации на строительство двух 12-ти квартирных двухэтажных жилых домов в с.Райгород Светлоярского муниципального района Волгоградской области по муниципальной адресной программе "Переселение граждан, проживающих на территории Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда" на 2015-2016 годы" в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение N1 к контракту), графиком (календарным планом) выполнения работ (приложение N2 к контракту).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта Подрядчик обязуется выполнить работы и передать заказчику разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с техническим заданием и положительным заключением органов государственной экспертизы в течение 90 календарных дней с момента подписания контракта.

Фактически работы выполнены и результат работ по вышеназванному муниципальному контракту сдан заказчику с нарушением сроков.

В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту, истцом были понесены убытки.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.03.2018 по делу №А12-1162/2018, оставленным в силе Постановлением Арбитражного суда Апелляционной инстанции от 08.06.2018, с ООО «Развитие Стремление Успех» в пользу Администрации Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области взысканы убытки в размере 1 078 550 руб., возникшие в результате ненадлежащего исполнения подрядчиком условий муниципального контракта N0129300037215000191.

В силу ч. 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Решение суда до настоящего времени не исполнено.

На сумму взысканных убытков в размере 1 078 550 руб., истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.06.2018 по 14.06.2019, которые составили 81 914 руб. 37 коп.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Рассмотрев заявленные исковые требования в совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пункту 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Материалами дела установлено, что у ответчика имелись неисполненные обязательства по оплате убытков в размере 81 914 руб. 37 коп., вопрос о взыскании который разрешен судом в деле №А12-1162/2018.

Такое решение суда является актом о понуждении лица к исполнению внедоговорного обязательства.

В случае неисполнения денежного обязательства предусмотрена ответственность, установленная статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Расчет процентов судом проверен, ответчиком не опровергнут, период неисполнения денежного обязательства, его размер и ставка соответствуют действующему законодательству.

При таких обстоятельствах, заявленные исковые требования истца в указанной части подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167 - 170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Развитие Стремление Успех» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Администрации Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) 81 914 руб. 37 коп. процентов.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Развитие Стремление Успех» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 277 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Н.В. Чурикова