Резолютивная часть решения от 8 ноября 2018 г. по делу № А40-206141/2018




Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А40-206141/18-19-1698
09 ноября 2018 г.
г. Москва



Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Подгорной С.В. единолично

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы» (119180,<...>, ОГРН <***>)

к Государственному унитарному производственному строительно-монтажному предприятию «Медпроектремстрой» (125047,<...>, ОГРН <***>)

о взыскании, с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК РФ, уточнения исковых требований, неустойки, начисленной за просрочку исполнения обязательства по государственному контракту №297/14КР от 08.12.2014г. в размере 198 336 руб. 99 коп. и по государственному контракту №342/14КР от 22.12.2014г. в размере 37 106 руб. 72 коп.

при участии: без вызова сторон

На основании статей 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 329, 330 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с Государственного унитарного производственного строительно-монтажного предприятия «Медпроектремстрой» (125047,<...>, ОГРН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы» (119180,<...>, ОГРН <***>) неустойку в общем размере 235 443 (двести тридцать пять тысяч четыреста сорок три) руб. 72 коп.

Взыскать с Государственного унитарного производственного строительно-монтажного предприятия «Медпроектремстрой» (125047,<...>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину по иску 7 709 (семь тысяч семьсот девять) руб. 00 коп.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства , на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

СУДЬЯС.ФИО1



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

Государственное казенное учреждение здравоохранения города Москвы "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы" (подробнее)

Ответчики:

Государственное унитарное производственное строительно-монтажное предприятие "Медпроектремстрой" (подробнее)


Судебная практика по:

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ