СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 апреля 2022 г. по делу № А47-15145/2021

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

34/2022-218206(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-15145/2021
г. Оренбург
14 апреля 2022 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Сердюк Т.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску б/ № , б/даты (поступило в Арбитражный суд Оренбургской области через "Мой Арбитр" 01.12.2021) Общества с ограниченной ответственностью "АТХ-Строй", г. Воронеж Воронежской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "АСПЕКТ СТРОЙ", г. Пермь Пермского края (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 3 928 453,63 руб. (в том числе: 1 321 450,00 руб. - неосновательное обогащение, 594 652,50 - неустойка за срыв срока выполнения работ, 1 982 175,00 руб. - неустойка по п. 6.5 договора подряда № 1452-21/II от 28.05.2021, 30 176,13 руб. - проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 18.07.2021 по 18.11.2021 и далее по дату фактического возврата неосновательного обогащения), возмещении расходов по уплате госпошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью "АТХ-Строй" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АСПЕКТ СТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АТХ-Строй" – 594 652,50 - неустойка за срыв срока выполнения работ, 1 982 175,00 руб. - неустойка по п. 6.5 договора

подряда № 1452-21/II от 28.05.2021, а также возмещении расходов по госпошлине в сумме 27 971,00 руб.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Исполнительный лист выдать истцу, в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, после вступления решения в законную силу по его ходатайству.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объёме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://www.18aac.arbitr.ru.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Т.В. Сердюк

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 7:21:32 Кому выдана Сердюк Татьяна Владимировна