Решение от 28 июня 2017 г. по делу № А04-3099/2017

1170/2017-34117(2)

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А04-3099/2017
г. Благовещенск
28 июня 2017 года


Арбитражный суд Амурской области в составе судьи В.В. Китаева,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания А.В. Поповой

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (ОГРН 1022800524493, ИНН 2801018211) к Федеральному агентству по рыболовству (ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994) об устранении нарушений права собственности,

при участии в заседании: от истца: Байда В.М., по доверенности № 02 от 09.01.2017 (срок 1 год), паспорт;

от Росимущества: Гройсфирер М.С., по доверенности № ОД-16/55091 (срок до 31.12.2018), паспорт;

от Росрыболовства: не явились, извещены.

в Арбитражный суд Амурской области обратилось открытое акционерное общество «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (далее - истец) с исковым заявлением к Российской Федерации в лице Федерального агентства по рыболовству (далее - ответчик) об обязании прекратить нарушение права Истца пользования зданием блока крановых цехов, заводоуправления, назначение: нежилое, 4 - этажное, общая площадь 8618,6 кв.м., инв. № 9893, лит. А38А39, расположенного по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 189, и за счет Ответчика убрать неправомерно находящееся рыбоохранное судно проекта 13031 зав. № 508 с территории ОАО «СЗОР».

Исковые требования обоснованны тем, что, по мнению истца, площадь в размере 1104 кв.м. находящаяся в здании блока крановых цехов, заводоуправления, назначение: нежилое, 4 - этажное, общая площадь 8618,6 кв.м., инв. № 9893, лит. А38А39, расположенное по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 189 не законно и необоснованно занимается недостроенным судном проекта 13031 зав. № 508, принадлежащим Росрыболовству на основании свидетельства о праве собственности на строящееся судно от 10.10.2007 г. № 4, что лишает истца возможности пользования указанным имуществом в части занимаемой площади в полном объеме.

Судом к участию в деле с согласия истца привлечено в качестве второго ответчика Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994).

В судебном заседании представитель истца на заявленной позиции настаивал.

В судебном заседании представитель Росрыболовства не явился, письменно возражал, портив удовлетворения исковых требований, указал, что, считает себя не надлежащим ответчиком, ввиду отсутствия полномочий по управлению имуществом РФ, полагает, что, ответственность лежит на Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество) так как это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в сфере управления имуществом РФ.

В судебном заседании представитель Росимущества возражал против удовлетворения исковых требований, обосновывая это тем, что Росимущество не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку недостроенный корабль не внесен в реестр государственной собственности.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд считает требования истца, подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

03.04.1996 г. между ОАО «Судотрансрыбфлот» (заказчиком) и ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (исполнителем) был заключен договор № 8/6, согласно пунктам 1.1, 1.2. которого исполнитель обязался построить и сдать заказчику рыбоохранное судно на базе проекта 13031 строительный номер 508 в полной комплектности в соответствии с утвержденной спецификацией. По указанию заказчика исполнитель должен был передать судно конечному судовладельцу. Согласно п. 3.7. договора исполнитель несет все риски и расходы до момента предоставления судна в распоряжение судовладельца. В связи с прекращением заказчиком финансирования строительство судна было приостановлено.

04.09.2007 г. Государственной администрацией Совгаванского морского рыбного порта выдано свидетельство о праве собственности на строящееся судно Федеральному агентству по рыболовству.

20.09.2007 г. между Федеральным агентством по рыболовству, ОАО «Судотрансрыбфлот» и ОАО «СЗОР» было подписано соглашение, в соответствии с п. 4 которого Истец обязался обеспечить хранение строящегося судна в течение 3 месяцев за счет собственных средств. В случае, если в течение этих 3 месяцев Федеральным агентством по рыболовству не будут приняты необходимые управленческие решения в отношении судна, между ним и Истцом должен быть заключен договор хранения строящегося судна в соответствии с гражданским законодательством п. 3 соглашения определено, что договор от 03.04.1996г. № 8/6 считается расторгнутым с момента подписания акта приема-передачи судна.

03.10.2007г. по акту приема-передачи ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» передал строящееся судно в собственность Федерального агентства по рыболовству.

24.12.2007г. во исполнение условий п. 4 трехстороннего соглашения от 20.09.2007г. между Федеральным агентством по рыболовству и ЗАО «НПЦ промышленного рыболовства, разведки и мониторинга биоресурсов» был заключен государственный контракт № ГК- 1Ф/2007 на производство работ по достройке судна и подписан акт передачи незавершенного производства по строительству судна.

В связи с неисполнением ЗАО «НПЦ промышленного рыболовства, разведки и мониторинга биоресурсов» обязательств по государственному контракту 25.09.2012г. Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-81517/11-131-694 государственный контракт № ГК-1Ф/2007 от 24.12.2007г. был расторгнут.

Суд обязал ЗАО «Научно-производственный центр рыболовства, разведки и мониторинга биоресурсов» возвратить Федеральному агентству по рыболовству незавершенное строительством судно проекта 13031 строительный № 508.

04.10.2013 г. во исполнение указанного решения суда между сторонами подписан акт приема-передачи незавершенного строительством судна.

Пунктом 3 акта приема-передачи установлено, что на момент возврата передаваемое судно находится в месте его изначальной передачи, а именно на стапеле (внутри закрытого эллинга) на территории ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 189. Истец является собственником эллинга, а именно: Здания блока крановых цехов, заводоуправления,

назначение: нежилое, 4 -этажное, общая площадь 8618,6 кв.м., инв. № 9893, лит. А38А39, расположенного по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 189, что подтверждается планом приватизации от 26.01.1994 г., свидетельством о государственной регистрации права от 02.12.2014 г., запись регистрации в ЕГРП № 28-01/01-3/2003-034 от 12.02.2003 г.

В связи с тем, что, с 04.10.2013 г. площадь в размере 1104 кв.м. находящаяся в здании блока крановых цехов, заводоуправления, назначение: нежилое, 4 - этажное, общая площадь 8618,6 кв.м., инв. № 9893, лит. А38А39, расположенное по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пушкина, 189 по мнению истца не законно и необоснованно занимается недостроенным судном проекта 13031 зав. № 508, принадлежащим Росрыболовству на основании свидетельства о праве собственности на строящееся судно от 10.10.2007 г. № 4, что лишает истца возможности пользования указанным имуществом в части занимаемой площади в полном объеме, истец обратился в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В соответствии со статьей 304 ГК РФ, собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Довод Росрыболовства о том, что он не является надлежащим ответчиком по делу в виду отсутствия полномочий по управлению имуществом РФ и что ответчиком является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является несостоятельным.

Как установлено судом, к Росрыболовству являющемуся органом исполнительной власти государства перешли обязательства по достройке корабля, который по окончанию строительства должен был быть включен в реестр государственной собственности, каких- либо решений о передаче полномочий по достройке корабля другому государственному органу на правительственном уровне не принималось. Поскольку Росимущество в одностороннем порядке, без правовых оснований устранилось от достройки корабля, не предпринимает никаких действий по урегулированию конфликта с истцом, создало для истца препятствия в пользовании своим имуществом, своими действиями причиняет истцу убытки от неиспользования своего имущества и в виде затрат на сохранение корабля, суд полагает, что требования к Росрыболовсту являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В иске к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом следует отказать, поскольку корабль не включен в реестр государственной собственности, Росреестром не принимались какие-либо действия этому поводу.

Государственная пошлина с заявленных требований по правилам ст. 333.21 НК РФ составляет - 6 000 руб. 00 коп.

При обращении в суд истцом была уплачена государственная пошлина платежными поручениями № 535 от 07.04.2017 и № 486 от 29.03.2017.

На основании ст. 110 АПК РФ расходы по уплате пошлины в указанной сумме подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Обязать Федеральное агентство по рыболовству (ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523) прекратить нарушение права открытого акционерного общества «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (ОГРН 1022800524493, ИНН 2801018211) пользования зданием блока крановых цехов, заводоуправления, назначение: нежилое, четырехэтажное, общая площадь 8618,6кв.м., инвентарный номер 9893, литер А38А39, расположенным по адресу: Амурская область, город Благовещенск, улица Пушкина, 189 – обязать в шестимесячный срок убрать недостроенное рыбоохранное судно проекта 13031 зав. № 508 с территории истца.

В иске к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994) отказать.

Взыскать с Федерального агентства по рыболовству (ОГРН 1087746846274, ИНН 7702679523) в пользу открытого акционерного общества «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (ОГРН 1022800524493, ИНН 2801018211) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья В.В. Китаев