Резолютивная часть решения от 11 октября 2024 г. по делу № А45-22725/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-22725/2024
город Новосибирск
11 октября 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В. (до перерыва), секретарем судебного заседания Савченко А.А. (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН 109540102277)

к фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ОГРН 1195476079149)

о взыскании (с учетом уточнений) 29 437 846,47 рублей в качестве оплаты за выполненные истцом работы по договору генерального подряда от 18.04.2022 № 15,

по встречному исковому заявлению фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ОГРН 1195476079149)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН 109540102277)

о взыскании (с учетом уточнений) неустойки за нарушение обязательств по договору генерального подряда от 18.04.202 № 15 в размере 3 728 178,89 рублей,

третьи лица - 1) публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (ОГРН 5177746100032), 2) Министерство строительства Новосибирской области (ОГРН 1105476028932), 3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК ФОНДА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ" (ОГРН 1187746752852), 4) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССТРОЙ-ВМ" (ОГРН 1145476058452), 5) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ

ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (ОГРН 1075406003298),

с участием прокурора Новосибирской области, при участии представителей:

от истца (ответчика по встречному иску): Парамонова Д.Н., доверенность № 031 от 29.12.2023, паспорт, диплом; Чистик А.И., доверенность № 21 от 03.05.2023, паспорт; Кацуро А.И., паспорт, решение от 16.05.2024 (директор);

от ответчика (истца по встречному иску): Орлова М.Ю., доверенность № 25 от 18.12.2023, паспорт, диплом; Иовлев С.М., доверенность от 08.10.2024, паспорт (после перерыва);

от третьего лица (1): Гиндуллина Ю.А., доверенность от 08.07.2024, паспорт, диплом (до перерыва), Комаров А.М., доверенность от 05.07.2024, паспорт, диплом (после перерыва);

от третьего лица (2): Кандеев С.В., доверенность от 10.01.2024, паспорт, диплом;

от третьих лиц (3,4,5): без участия, извещены;

от прокурора: Захарова Т.В., доверенность от 14.12.2023, служебное удостоверение,

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН <***>) денежные средства в размере 29 437 846,47 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по договору генерального подряда от 18.04.2022 № 15, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 170 189 рублей, всего – 29 608 035,47 рублей.

Встречные исковые требования фонда защиты прав граждан – участников

долевого строительства Новосибирской области (ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН <***>) в пользу фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ОГРН <***>) неустойку по договору генерального подряда от 18.04.2022 № 15 в размере 1 668 697,62, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 26 715,43 рублей, всего – 1 695 413,05 рублей.

Произвести зачет удовлетворенных требований.

По результатам зачета взыскать с фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН <***>) денежные средства в размере 27 912 622,42 рублей.

Взыскать с фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 132,75 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Союз военных строителей» (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 18 130,52 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.Г. Осипов