Решение от 4 июня 2019 г. по делу № А50-10931/2019

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


город Пермь

04.06.2019 года Дело № А50-10931/19


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614990, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании "Строительные решения" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614109, <...>)

о взыскании неустойки, начисленной в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного финансирования на выполнение работ по капитальному ремонту лифтовой шахты и машинного отделения с заменой оборудования (лифта) на 1000 кг, по адресу: <...> от 11.01.2017, в размере 366 093 руб. 22 коп. за период с 12.04.2017 по 08.06.2017,

без вызова сторон.



26.04.2019 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, а также ходатайство о рассмотрении настоящего дела по общим правилам искового производства.

Кроме того, ответчиком заявлено о снижении неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства судом рассмотрено и отклонено ввиду отсутствия предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ) оснований.

Ходатайство ответчика о снижении неустойки судом рассмотрено и удовлетворено.


Суд, исследовав сведения, изложенные в исковом заявлении и приложенных к нему документах, на основании ст. ст. 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края



РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительной компании "Строительные решения" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614109, <...>) в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Ордена "Знак Почёта" Пермская краевая клиническая больница" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614990, <...>) неустойку в размере 70 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 10 322 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.


Судья Г.Л. Пономарев