СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 июля 2018 г. по делу № А79-3772/2018

Арбитражный суд Чувашской Республики (АС Чувашской Республики) - Гражданское

Суть спора: Купля-продажа недвижимости - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

1012/2018-142293(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-3772/2018
г. Чебоксары
12 июля 2018 года
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Коркиной О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Администрации города <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>,

к Акционерному обществу "Строительный трест № 3", <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>,

о взыскании 118 267 руб. 88 коп. неустойки (с учетом уменьшения исковых требований заявлением № 311 от 11.07.2018),

при участии: от истца – ФИО2 по доверенности от 10.01.2018 № 52, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 07.11.2017 № 41,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с Акционерного общества "Строительный трест № 3" в пользу Администрации города Шумерля Чувашской Республики 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб. неустойки за период с 01.10.2017 по 16.11.2017.

Взыскать с Акционерного общества "Строительный трест № 3" в доход федерального бюджета 4 118 (Четыре тысячи сто восемнадцать) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний

Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.А. Коркина