СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 января 2019 г. по делу № А84-2959/2018

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1148_60169

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Севастополь

«23» января 2019 года Дело № А84-2959/18

Арбитражный суд города Севастополя

В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 4»

к ООО «АРК Стройинвест»

о взыскании штрафных санкции по договору подряда № 0073 от 29.05.2017 в сумме 1 009 746,48 руб., договору подряда № 0072 от 29.05.2017 в сумме 1 234 379,64 руб.,

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРК Стройинвест» в

пользу ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 4» неустойку за просрочку

выполнения договоров подряда № 0073, № 0072 от 29.05.2017 в сумме 294 623,74 руб.,

расходы по оплате госпошлины в сумме 48 441 руб.. В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный

апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова