Резолютивная часть решения от 10 октября 2018 г. по делу № А83-2663/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А83-2663/2017
10 октября 2018 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении протоколов судебных заседаний секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению:

Общества с ограниченной ответственностью «Регион»

к Муниципальному казенному учреждению Управление капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора –

ООО "ПРОГРЕСС ЭКО-СТРОЙ",

Муниципальное казенное учреждение Департамент финансов Администрации г. Симферополя Республики Крым,

Администрация г. Симферополя Республики Крым, о взыскании 3398799,87 рублей, при участии: от истца – ФИО2, по доверенности от 02.11.2018 № 9; ФИО3, по доверенности от 02.10.2018 № 9; от ответчика –ФИО4 от 22.08.2018 № 38/03-07-3173; от Администрации г. Симферополя Республики Крым – не явились.

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд -

РЕШИЛ:

1. Исковые требования в части взыскания неустойки удовлетворить.

2. Взыскать с Муниципального казенного учреждения Управления капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Регион» неустойку в размере 198 137,04 рублей за период с 11.01.2017 по 22.12.2017, 40 227 рублей государственной пошлины.

3. Взыскать с Муниципального казенного учреждения Управления капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Регион» расходы за проведение экспертизы по делу в размере 35 000,00 руб.

4. Заявленные судебные расходы в порядке статьи 112 АПК РФ уменьшить до размера 161 904,00 руб., в остальной части взыскания судебных расходов – отказать.

5. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

6. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья И. А. Ищенко