Резолютивная часть решения от 20 июня 2019 г. по делу № А12-7818/2019

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«20» июня 2019 г. Дело № А12-7818/19

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией Александровой,

при участии в судебном заседании:

от государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» - ФИО1, доверенность от 12.11.2018 № 60;

от общества с ограниченной ответственностью «КМПК» - ФИО2, доверенность от 05.06.2019;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>; ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «КМПК» (ИНН <***>; ОГРН <***>)

о взыскании неустойки;

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КМПК» (ИНН <***>; ОГРН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 24.12.2018 № 2-ЗП в размере 27 104 рубля 09 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КМПК» (ИНН <***>; ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

СУДЬЯ Е.В. Пономарева