Резолютивная часть решения от 1 февраля 2017 г. по делу № А33-9378/2016

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
ИИ помощник КонсультантПлюс для юриста

28/2017-24178(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


01 февраля 2017 года

по делу № А33-9378/2016 Красноярск

01 февраля 2017 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


в удовлетворении первоначальных исковых требований Краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>,г. Красноярск, дата регистрации - 06.11.2008) к акционерному обществу "Инженерный центр ЕЭС" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва, дата регистрации - 30.09.1993) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту № 396-01.4-15 от 16.06.2015 в размере 4 435 144,94 руб. отказать.

Взыскать с акционерного общества "Инженерный центр ЕЭС" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва, дата регистрации - 30.09.1993) в доход федерального бюджета 45 176 руб. государственной пошлины.

Встречные исковые требования открытого акционерного общества "Инженерный центр ЕЭС" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва, дата регистрации - 30.09.1993) удовлетворить.

Внести изменения в государственный контракт на строительство объекта «Перинатальный центр в г. Норильске» от 16.06.2015 № 396-01.4-15, заключенный между Краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" (ИНН <***>, ОГРН <***>,г. Красноярск, дата регистрации06.11.2008) и открытым акционерным обществом "Инженерный центр ЕЭС" (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Москва, дата регистрации - 30.09.1993), изложив абзац 2 пункта 2.2 государственного контракта в следующей редакции: «Дата окончания выполнения работ: «31» декабря 2017 года».

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Л.О. Петракевич



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

АО "Инженерный центр ЕЭС" (подробнее)
ОАО "Инженерный центр ЕЭС" (подробнее)

Судьи дела:

Петракевич Л.О. (судья) (подробнее)