СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 апреля 2017 г. по делу № А26-7912/2016

Арбитражный суд Республики Карелия (АС Республики Карелия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

16/2017-14947(1)

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-7912/2016
г. Петрозаводск
28 апреля 2017 года
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Онежские инженерные сети» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Спасение» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 349442 руб. 10 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 3-15-10/1- 16эт. Стояки отопления от 24.08.2015, 8081 руб. 00 коп. судебных расходов по государственной пошлине и 7280 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг представителя.

В остальной части иска и заявления о возмещении судебных расходов отказать.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Спасение» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Онежские инженерные сети» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 16000 руб. 00 коп. расходов на проведение судебной экспертизы.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительное предприятие «Спасение» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1863 руб. 00 коп., уплаченную платежным поручением № 1497 от 18.10.2016.

4. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Лайтинен В.Э.