СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 января 2018 г. по делу № А28-10332/2017

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

37/2018-10355(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А28-10332/2017
г. Киров
30 января 2018 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Погудина С.А.

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН <***> ОГРН <***>; юридический адрес: 610000 <...>)

к публичному акционерному обществу «Стромит» (ИНН <***> ОГРН ОГРН: <***>, юридический адрес: 610016, Россия, Кировская область, г.Киров, сл.Большое Скопино, д.1),

о взыскании 1 501 662 рублей 54 копеек неустойки,

и по встречному исковому заявлению публичного акционерного общества «Стромит» (ИНН <***> ОГРН ОГРН: <***>, юридический адрес: 610016, Россия, Кировская область, г.Киров, сл.Большое Скопино, д.1)

к Кировскому областному государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (ИНН <***> ОГРН <***>; юридический адрес: 610000 <...>)

о взыскании 1 270 449 рублей 36 копеек задолженности,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требования относительно предмета спора, временный управляющий ФИО2 (610035, <...>),

при участии в судебном заседании представителей:

от КОГКУ «УКС»: ФИО3, по доверенности от 17.01.2018, от ПАО «Стромит»: ФИО4, по доверенности от 09.01.2018,

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с публичного акционерного общества «Стромит» (ИНН 4347009800 ОГРН ОГРН: 1024301305588, юридический адрес: 610016, Россия, Кировская область, г.Киров, сл.Большое Скопино, д.1) в пользу Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» (ИНН 4345221544 ОГРН 1084345003027; юридический адрес: 610000 г.Киров, ул. Преображенская, 71) 1 501 662 (один миллион пятьсот одна тысяча шестьсот шестьдесят два) рубля 54 копейки неустойки за период с 01.04.2017 по 12.05.2017.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Стромит» (ИНН <***> ОГРН ОГРН: <***>, юридический адрес: 610016, Россия, Кировская область, г.Киров, сл.Большое Скопино, д.1) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 53 721 (пятьдесят три тысячи семьсот двадцать один) рубль 00 копеек.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья С.А. Погудин