Решение от 22 сентября 2023 г. по делу № А40-101831/2023

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И


Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-101831/23-89-574

22.09.2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 17.08.2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 22.09.2023 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи О.А. Акименко

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Успуном Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКАПСТРОЙ" (123056, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., Д. 5, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 25.07.2002, ИНН: <***>, КПП: 771001001) к ответчику ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: <***>, КПП: 770201001) о взыскании 1 605 833,13 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 29.12.2022;

от ответчика: ФИО2, по дов. от 01.02.2023;

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности по договору №ПКР-003423-19 от 01.10.2019 в размере 1 605 833 руб. 13 коп.

Истец требования поддержал в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения требований возражал.

Выслушав представителя истца и ответчика, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города MOCKBI (далее - ФКР Москвы, Ответчик, Заказчик) и АО «Москапстрой» (далее - Истеь Генподрядчик) заключен договор № ПКР-003423-19 от 01 октября 2019 г. (далее Договор - приложение №1) на выполнение работ по разработке проектно документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирны домах по адресу: г. Москва, ЮЗАО, Сивашская ул., д.11 (далее - Договор).

ГАУ «МосжилНИИпроект» (далее - Третье лицо) является организацией осуществляющей услуги по строительному контролю на Объекте.

По условиям Договора Генподрядчик обязался в соответствии с технически! заданием своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядны организаций, за свой счет выполнить весь комплекс работ по разработке проектно документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества на Объекте.

Согласно п. 3.1 Договора в редакции дополнительного соглашения № 3 от 19 апреля 2021 г. (приложение №2) цена Договора составляет 18 977 278 рублей 16 копеек, в TOI числе НДС 20%.

Всего Генподрядчиком были выполнены работы на общую сумму 3 285 314 (Три миллиона двести восемьдесят пять тысяч триста четырнадцать) рублей 81 копейка.

Согласно акту приёмки выполненных работ по разработке ПСД от 30.12.2020 (приложение №3) стоимость работ в части ПСД составляет 794 567 рублей 58 копеек Заказчик подтвердил, что фактическое качество выполненных работ соответствует требованиям Договора. Недостатки в выполненных работах не выявлены. Проектная документация, выключая сметную документацию, передана Заказчику в полном объёме Работы по Договору в части ПСД выполнены в полном объёме и оплачены Заказчиком.

Согласно актам приёмки выполненных работ от 21.07.2021 г. по элементу (системе здания: ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения(разводящие магистрали») стоимость работ составляет 82 978 рублей 92 копейки (приложение №4), по элементу (системе) здания: ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) - 163 707 рублей 98 копеек (приложение №5), системы приняты в эксплуатацию с 21.07.2021 г.

Согласно актам приёмки выполненных работ от 18.11.2021 г. по элементу (системе) здания: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) стоимость работ составляет 500 661 рублей 92 копейки (приложение №6), по элементу (системе) здания: ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) стоимость работ - 134 186 рублей 48 копеек (приложение №7), системы приняты в эксплуатацию с 18.11.2021 г.

Таким образом вышеуказанные работы Заказчиком приняты без замечаний и оплачены в размере 1 676 102 рублей 88 копеек.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и его приемка заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

12.10.2021 стороны подписали акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 1 609 211 рублей 93 копейки, в том числе: на сумму 610 266 рублей 53 копейки по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения (приложение №8)] на сумму 497 675 рублей 96 копеек по ремонту крыши (приложение №9)] на сумму 501 269 рублей 44 копейки (приложение №10) по ремонту или замене мусоропровода.

Указанные работы на сумму 1 609 211 рублей 93 копейки приняты Заказчиком без замечаний.

26 октября 2021 г. Генподрядчику поступило Уведомление об отказе от Договора

(приложение № 11) на основании принятого 19 октября 2021 г. Заказчиком решения о расторжении Договора.

Однако существо обязательства по оплате выполненных работ предполагает, что после расторжения договора оно не прекращается и, следовательно, должно быть исполнено Заказчиком. Подрядчик, таким образом, вправе потребовать оплаты выполненных работ в соответствии с п. 1 ст. 702, ст. 711 ГК РФ и условиями договора.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

Между сторонами подписан Акт выверки объёмов фактически выполненных работ (приложение № 12), который согласно пункту 1.2 Договора является документом, * оформляемый по итогам выверки объемов выполненных Генподрядчиком работ и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных Генподрядчиком и сроков выполнения работ, согласно Графику производства и стоимости работ.

Указанным Актом стороны подтвердили, что стоимость не оплаченных Заказчиком работ составляет 1 609 211 рублей 93 копейки, однако ФКР Москвы до настоящего времени не произвёл оплату за выполненные Генподрядчиком работы на сумму 1 605 833 рублей 13 копеек (за вычетом возвратных средств в размере 3 378 рублей 80 копеек).

10 апреля 2023 г. АО «Москапстрой» направило претензию № МКС/23-0-02315 от 07.04.2023 г. (приложение № 13) с требованием об оплате задолженности, которая получена Ответчиком в этот же день, однако требование не исполнено, денежные средства на расчётный счёт Истца не поступали.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении требований, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753, 779 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

В силу п. 6.1.10. Договора Генподрядчик обязуется выполнить и сдать Работы в порядке, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать законченные работы по Актам согласно п.1.3, п.1.4, п.1.8.

Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, согласно которому для осуществления приемки выполненных работ Генподрядчик направляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 4 (четырех) экземплярах, а также представляет Отчет о выполненных работах по форме согласно Приложения № 9 к Договорам.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения документов рассматривает представленные документы и уведомляет Генподрядчика о готовности объекта к приемке выполненных работ в соответствии с п. 7.9 Договора либо направляет обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения.

Согласно п. 3.7. Договора с целью осуществления расчетов по настоящему Договору Генподрядчик направляет Организации Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее чем в 4 (четырех) экземплярах. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют. Организация в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения документов рассматривает представленные документы, визирует и уведомляет Заказчика, Генподрядчика о готовности объекта к приемке выполненных работ в соответствии с п. 7.9 настоящего Договора либо направляет Генподрядчику обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения. Неполучение Генподрядчиком отказа Организации в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми. При непредставлении Генподрядчиком оформленных с учетом замечаний Организации первичных документов (формы КС-2, КС-3) в срок, установленный соответствующим документом и (или) в случае повторного предоставления Генподрядчиком первичных документов (формы КС-2, КС-3) без устранения выявленных замечаний, Генподрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. Завизированные Организацией Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются уполномоченными представителями Сторон с подписанием Акта приемки выполненных работ по элементу (системе) здания или Акта приемки выполненных работ по Объекту. 3.8. Акты приемки выполненных работ, указанные в п. 1.3, п.1.4 и п.1.8 Договора, должны быть согласованы с уполномоченным депутатом и представителем собственников помещений в многоквартирном доме. Подписание Акта приемки выполненных работ уполномоченным депутатом и представителем собственников помещений в многоквартирном доме признается согласованием данного Акта в соответствии с ч.2 ст. 190 Жилищного кодекса РФ.

Работы согласно условиям договора Генподрядчиком сданы не были соответственно, требование о взыскании неустойки не подлежит удовлетворению ввиду ненадлежащего исполнения встречных обязательств, согласно ст. 328 ГК РФ.

Согласно п. 3.6. Договора окончательная оплата выполненных работ производится Заказчиком с учетом ранее перечисленного аванса.

Согласно Актам по форме КС-2 на которые ссылается Истец на актах в последнем разделе: Итого к оплате содержатся значения 0 рублей, так как производится зачет аванса. Что так же подтверждается из акта выверки на который ссылается Истец, так в акте выверки содержится информация о выполненных и неоплаченных работах на сумму 1 609 211,93 руб., а остаток аванса составляет 4 592 830,36 руб.

Указанные акты обоюдно подписаны сторонами и скреплены печатями, не оспорены.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 309, 310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.А. Акименко