Резолютивная часть решения от 21 мая 2019 г. по делу № А36-12859/2018Арбитражный суд Липецкой области (АС Липецкой области) - Гражданское Суть спора: Аренда лесного фонда - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А36-12859/2018 г. Липецк 21 мая 2019 г. Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А., общества с ограниченной ответственностью «Экосервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Антром» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 500 000 руб. неустойки, при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1- представитель по доверенности, от ответчика: ФИО2- представитель по доверенности. руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Антром» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экосервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за период с 01.01.2017 по 06.06.2018 в сумме 373814 руб. 33 коп., а также расходы по государственной пошлине в сумме 13000 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Антром» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 28691 На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок после его принятия. Судья Крылов А.Г. Суд:АС Липецкой области (подробнее)Истцы:ООО "Экосервис" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная компания "Антром" (подробнее)Судьи дела:Крылов А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |