Резолютивная часть решения от 13 октября 2022 г. по делу № А55-34391/2021

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское
Суть спора: Простое товарищество - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств



518/2022-318105(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-34391/2021
13 октября 2022 года
г. Самара



Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Каленниковой О.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гукасян И.Б., рассмотрев в судебном заседании 13 октября 2022 года дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Империя"

к Главе городского округа Самара о признании незаконным решения Третьи лица:

1. Департамент градостроительства г.о. Самара

2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная мастерская»

3. Департамент управления имуществом г.о. Самара

о признании незаконным решения и по объединенному делу по иску Главы городского округа Самара к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания Империя"

о взыскании неустойки при участии в заседании от истца – на оглашении присутствовал представитель Нефёдова Е.А., доверенность от 01.12.2021, диплом, от ответчика – Евтюшенкова Е.Л., доверенность от 03.01.2021, диплом, от третьих лиц – не явились, извещены,

Руководствуясь ч.1 ст. 110, ст.ст. 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:


Удовлетворить исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Империя".

Признать недействительным решение Главы городского округа Самара о расторжении в одностороннем порядке договора № 696 о развитии застроенной территории в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы, Калинина в Промышленном районе городского округа Самара от 15 января 2018 года, оформленное уведомлением от 18.08.2021 № 6-МУ-38-Д05-01-01/5678.


В удовлетворении исковых требований Главы городского округа Самара о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Империя" неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / О.Н. Каленникова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 2:36:57

Кому выдана Каленникова Ольга Николаевна



Суд:

АС Самарской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Строительная компания Империя" (подробнее)

Ответчики:

Глава городского округа Самара (подробнее)
ООО "СК Империя" (подробнее)

Судьи дела:

Каленникова О.Н. (судья) (подробнее)