Резолютивная часть решения от 19 января 2023 г. по делу № А27-13448/2022

Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А27-13448/2022
город Кемерово
19 января 2023 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Новиковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», г. Кемерово (ОГРН: 1134200001671; ИНН 4205997094)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель», г. Кемерово (ОГРН: 1034205015602; ИНН 4209026826)

о взыскании 412 949,92 руб. неустойки с начислением неустойки до момента фактического исполнения обязательства (с учетом ходатайства об увеличении требований в порядке статьи 49 АПК РФ),

в отсутствие лиц, участвующих в деле

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель», ОГРН: 1034205015602 в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса», ОГРН: 1134200001671, 622 388,63 рублей неустойки, а с 20.01.2023 неустойку по день фактичекского исполнения обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день уплаты неустойки, от стоимости этапа услуг и (или) работ за каждый день просрочки, а также 2000 рублей государственной пошлины за рассмотрение иска.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сибирский строитель", ОГРН: 1034205015602 в доход федерального бюджета 13 448 рублей госпошлины за рассмотрение иска.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья К.В. Козина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 13.12.2021 4:43:33

Кому выдана Козина Ксения Викторовна



Суд:

АС Кемеровской области (подробнее)

Истцы:

НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Сибирский Строитель" (подробнее)

Судьи дела:

Козина К.В. (судья) (подробнее)