Резолютивная часть решения от 28 июня 2023 г. по делу № А63-7091/2019

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-7091/2019
г. Ставрополь
28 июня 2023 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

о взыскании неустойки за неисполнение государственного контракта в размере 4 816 489, 58 руб., и встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Инженер», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

к министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>,

третье лицо: государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление капитального строительства», г. Ставрополь,

о взыскании задолженности по государственному контракту в размере 19 922 665, 04 руб.,

при участии в судебном заседании представителя истца по первоначальному иску ФИО2 по доверенности от 09.01.2023 № 23, представителя ответчика по первоначальному иску ФИО3 по доверенности от 28.05.2021 № 01,

в отсутствие представителя третьего лица.

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН <***>, в пользу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, неустойку в размере 1 999 747, 29 руб.

В остальной части первоначального иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН <***>, государственную пошлину в размере 19 547, 87 руб. в доход федерального бюджета.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН <***>, задолженность в размере 19 922 665, 04 руб., а также расходы на проведение судебных экспертиз в размере 540 000 руб.

Произвести зачет требований.

В результате произведенного зачета взыскать с министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, г. Ставрополь, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН <***>, задолженность в размере 17 922 917, 75 руб., а также расходы на проведение судебных экспертиз в размере 540 000 руб.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инженер», ОГРН <***>, государственную пошлину в размере 19 547, 87 руб. в доход федерального бюджета.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Ващенко