Резолютивная часть решения от 29 июля 2024 г. по делу № А45-8440/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-8440/2024
г. Новосибирск
29 июля 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тенёвой Т.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН <***>), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>), г. Барнаул; саморегулируемой организации ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (ИНН <***>), г. Барнаул,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Ассоциации «Национальное объединение строителей» (ИНН <***>),

о взыскании неустойки за просрочку выполнения обязательств по договору от 05.10.2021 в размере 1 070 675 рублей 83 копейки,

при участии:

истца: ФИО1, доверенность от 12.12.2023 № 78, паспорт, диплом;

ответчика (посредством веб-конференции): ФИО2, доверенность от 27.08.2023, диплом, паспорт.

третьего лица (посредством веб-конференции): ФИО3, доверенность от 19.05.2023, диплом, паспорт,

руководствуясь статьями 110, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>) неустойки за просрочку выполнения обязательств по договору от 05.10.2021 в размере 1 070 675 рублей 83 копейки оставить без рассмотрения.

Взыскать с саморегулируемой организации ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (ИНН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ИНН <***>) в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>) неустойку в размере 101 969 рублей 13 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 258 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова