СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 августа 2018 г. по делу № А59-5724/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

17_795478

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-5724/2017
15 августа 2018 года
город Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом

судебном заседании дело

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью ФСК «Строй-Групп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Областному казенному учреждению «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности по контракту,

и встречному иску Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» к Обществу с ограниченной ответственностью ФСК «Строй-Групп»

о взыскании неустойки,

третьи лица: ООО «ПСК-Рунк», Министерство строительства Сахалинской области,

Областное бюджетное учреждение «Управление капитальным строительством Правительства Сахалинской области»

с участием: от истца (ответчика по встречному иску) – представитель не явился,

от ответчика (истца по встречному иску) – представитель ФИО2 по доверенности № 7 от 19.06.2018,

от третьих лиц - представители не явились,

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Обществу с ограниченной ответственностью ФСК «Строй-Групп» удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ФСК «Строй- Групп» в пользу Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» неустойку в размере 8 645 875 рублей 40 копеек.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью ФСК «Строй- Групп» государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 175 506 рублей.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.В.Кучкина