Резолютивная часть решения от 14 октября 2022 г. по делу № А03-11402/2021

1000100133_1686746



АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Барнаул Дело № А03-11402/2021 14.10.2022

Арбитражный суд Алтайского края в лице судьи Кулика М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Администрации Ключевского района Алтайского края (ОГРН: <***>,ИНН: <***>), с. Ключи Ключевского района Алтайского края к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода светопрозрачных конструкций» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), г. Барнаул о взыскании 951 044, 78 руб. пени за период с 01.12.2019 по 25.12.2019, и до 3 045 719, 27 руб. пени за период 01.07.2020 по 15.02.2021, а также пени по день фактического исполнения денежного обязательства,.

и по встречному иску ООО «СУ БЗСК», г. Барнаул к Администрации Ключевского района Алтайского края, с. Ключи Ключевского района Алтайского края о взыскании долга и неустойки 759293.40 руб.,

при участии судебном заседании от ответчика – ФИО2 по доверенности от 25.02.2022, от истца - не явился,

Руководствуясь статьями 309, 310,404 Гражданского кодекса РФ, а также статьями 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования признать обоснованными частично.

Признать обоснованными требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода светопрозрачных конструкций» (ОГРН <***>) в пользу Администрации Ключевского района Алтайского края (ОГРН <***>) 749445 руб. 16 коп. неустойки.

В остальной части первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования признать обоснованными.

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода светопрозрачных конструкций» (ОГРН <***>) к Администрации Ключевского района Алтайского края (ОГРН <***>) о взыскании 401791


руб. 02 коп. задолженности, 357502 руб. 38 коп. неустойки, 17159 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Произвести зачет встречных требований сторон.

Взыскать с Администрации Ключевского района Алтайского края (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода светопрозрачных конструкций» (ОГРН <***>) 9848 руб. 24 коп. задолженности, 17159 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление Барнаульского завода светопрозрачных конструкций» (ОГРН <***>) в доход Федерального бюджета Российской Федерации 13889 руб. 70 коп. государственной пошлины по первоначальному иску.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья М.А. Кулик

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.01.2022 0:24:13

Кому выдана Кулик Максим Алексеевич