Резолютивная часть решения от 7 февраля 2018 г. по делу № А29-11145/2016Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 95/2018-11469(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-11145/2016 07 февраля 2018 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Фортком» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании долга и процентов, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Фортком» к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» о взыскании неустойки, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортком» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) задолженность в сумме 1 882 960 руб. 85 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 59 601 руб. 37 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 27 836 руб. 13 коп. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 558 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фортком» (ИНН: 1101145580, ОГРН: 1131101007817) 2 100 руб. расходов на проведение экспертизы. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Фортком» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в сумме 1 604 387 руб. 96 коп. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 39 464 руб. 19 коп. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортком» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 14 647 руб. 81 коп. В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать. Произвести зачет удовлетворенных требований по первоначальному иску и по встречному иску. В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортком» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) задолженность в сумме 278 572 руб. 89 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 59 601 руб. 37 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 27 836 руб. 13 коп. Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. Бухгалтерии Арбитражного суда Республики Коми произвести перечисление эксперту ФИО2 денежных средств за проведение судебной экспертизы по делу в сумме 10 000 руб., по реквизитам, представленным ФИО2. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья Е.Н. Вахричев Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:ООО Строитель (подробнее)Ответчики:ООО Фортком (подробнее)Судьи дела:Вахричев Е.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |