Резолютивная часть решения от 14 сентября 2020 г. по делу № А84-2607/2019

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



1109_143694

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А84-2607/2019
08 сентября 2020 года
город Севастополь



Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Смолякова А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "РУСКОМ

ИНЖИНИРИНГ"», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва,

к Государственному казенному учреждению "Единая дирекция капитального

строительства", ОГРН <***> ИНН <***>, г. Севастополь,

о взыскании задолженности и по встречному иску

Государственного бюджетного учреждения «Дирекция капитального

строительства», ОГРН <***> ИНН <***>, г. Севастополь,

к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "РУСКОМ

ИНЖИНИРИНГ"», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва,

о взыскании неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации,

РЕШИЛ:


в удовлетворении первоначального иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "РУСКОМ ИНЖИНИРИНГ"», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва, в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***> ИНН <***>, <...> 170 рублей неосвоенного аванса и 579 434,80 рублей пени за просрочку исполнения контракта.

Производство по делу в части требования по встречному иску о взыскании 108 780 рублей штрафа прекратить.

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний "РУСКОМ ИНЖИНИРИНГ"», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Москва, в доход федерального бюджета 17 852 рублей государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.Ю. Смоляков

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.06.2020 11:54:01Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич



Суд:

АС города Севастополь (подробнее)

Истцы:

ООО "Группа компаний "Руском Инжиниринг" (подробнее)

Ответчики:

АНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (подробнее)

Судьи дела:

Смоляков А.Ю. (судья) (подробнее)