Резолютивная часть решения от 20 мая 2024 г. по делу № А41-43009/2022

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-43009/22
21 мая 2024 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Федерального агентства воздушного транспорта (125167, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ООО "Строительно-производственная база "СоюзСтрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), третье лицо: Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" о взыскании неустойки (пени) в размере 2 656 512 рублей 19 копеек,

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Строительно-производственная база "СоюзСтрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Федерального агентства воздушного транспорта (125167, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 888 682 руб. 39 коп.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с ООО "Строительно-производственная база "СоюзСтрой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 949 руб. 52 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова