Резолютивная часть решения от 28 марта 2019 г. по делу № А33-31314/2018

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



34/2019-81253(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


28 марта 2019 года

по делу А33-31314/2018 Красноярск

28 марта 2019 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Готика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 99 921 руб. 92 коп. неустойки за несвоевременное осуществление мероприятий по технологическому присоединению за период с 06.12.2017 по 03.09.2018 и 9 731 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Готика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 684 руб. государственной пошлины.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Готика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 7 641 руб. 03 коп. неустойки за несвоевременную оплату мероприятий по технологическому присоединению за период с 15.09.2018 по 06.11.2018 и 800 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Путём зачёта исковых требований взыскать с публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания «Готика» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 92 280 руб. 89 коп. неустойки за период с 06.12.2017 по 03.09.2018 и 8 931 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Т.В. Шевцова



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО "Финансово-строительная компания "Готика" (подробнее)

Ответчики:

ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ" (подробнее)

Судьи дела:

Шевцова Т.В. (судья) (подробнее)