Резолютивная часть решения от 10 февраля 2023 г. по делу № А40-270984/2022

900109958_34725316



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-270984/22-96-1850
г. Москва
10 февраля 2023 г.
Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "АМДТЕХНОЛОГИИ" 127287, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, ХУТОРСКАЯ 2-Я УЛ., Д. 38А, СТР. 9, ПОМЕЩ. XI, КОМ. 8, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.09.2007, ИНН: <***>, КПП: 771301001 к ООО "ВИКТОРИ" 628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТ ГОРОД, МАЯКОВСКОГО <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.04.2006, ИНН: <***>, КПП: 860201001 об обязании, о взыскании 6 032 630,34 руб.

при участии до перерыва:

от истца: ФИО2 по дов. от 22.06.21г.; адвокат; Дерябина Л.В. по дов. от 18.07.22г.

от ответчика: не явился, извещен ; при участии после перерыва:

от истца: ФИО2 по дов. от 22.06.21г.; адвокат; Дерябина Л.В. по дов. от 18.07.22г.

от ответчика: ФИО3 .по дов. от 31.08.22г.,

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ВИКТОРИ" (ИНН: <***>) передать ООО

"АМДТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: <***>) исполнительную документацию по

Договору подряда № СП-2020-01 от 25.11.2020 года и по договору № 23/12-2020 от

23.11.2020 в следующем составе: -общий и специальные журналы работ;

-журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов,

конструкций и оборудования; -журнал авторского надзора;


-акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта

капитального строительства;

-акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; -акты освидетельствования скрытых работ;

-акты освидетельствования ответственных конструкций;

-акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического

обеспечения; -исполнительные геодезические схемы;

-исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно- технического

обеспечения;

-акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

-результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие

документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов,

конструкций и изделий, примененных при производстве работ;

-документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;

-разрешительная документация (приказы, удостоверения, документы на

лабораторию и средства измерения).

Взыскать с ООО "ВИКТОРИ" (ИНН: <***>) в пользу ООО

"АМДТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: <***>) по договору № СП-2020/01 от 25.11.2020

неустойку в размере 477 800 руб. 53 коп.. штраф в размере 200 000 руб.; по договору

№ 23/12-2020 неустойку в размере 458 394 руб. 34 коп., штраф в размере 200 000 руб.,

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 32 052 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить ООО "АМДТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: <***>) из федерального

бюджета государственную пошлину в размере 18 671 руб., уплаченную по платежному

поручению № 10403 от 05.12.2022 года.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в

Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.С. Гутник