Резолютивная часть решения от 11 февраля 2019 г. по делу № А79-12113/2018

1012/2019-12931(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-12113/2018
г. Чебоксары
11 февраля 2019 года
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в составе судьи Коркиной О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Справедливость", ОГРН <***> ИНН <***>, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Ярославская д. 76. оф. 518,

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера", ОГРН <***> ИНН <***>, г. Чебоксары, Чувашская Республика, проезд Дорожный д. 4,

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора: ФИО2, ФИО3,

о взыскании 261 917 руб. 96 коп. неустойки и 50% штрафа (в редакции уточнения от 06.12.2018),

при участии от истца – ФИО4 по доверенности от 11.01.2019 (сроком на три года),

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Справедливость" 309 119 (Триста девять тысяч сто девятнадцать) руб. 80 коп. неустойки за период с 01.11.2017 по 01.02.2019, 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. штрафа, 5 091 (Пять тысяч девяносто один) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 364 210 (Триста шестьдесят четыре тысячи двести десять) руб. 80 коп.

В остальной части исковые требования отклонить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера" в доход федерального бюджета 5 091 (Пять тысяч девяносто один) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.А. Коркина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.07.2018 16:20:29

Кому выдана Коркина Оксана Анатольевна