Резолютивная часть решения от 5 августа 2019 г. по делу № А50-39060/2018

100502_2671340

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Пермь «05» августа 2019 года Дело № А50-39060/2018

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гашевой Е.А., рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 1 800 000 руб. 00 коп.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требовании относительно предмета спора – 1. ООО «Пермский квартал» (614007, <...>); 2. ООО «Домостил».

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить.

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК «Объединенный строительный Альянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 760 339 (семьсот шестьдесят тысяч триста тридцать девять) руб. 45 коп.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 18 207 (восемнадцать тысяч двести семь) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.А. Лавров