СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 января 2018 г. по делу № А63-18241/2017

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи недвижимости и предприятий

1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-18241/2017
г. Ставрополь
30 января 2018 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Гладских Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стороженко С.Ю., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

Министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН <***>, г. Ставрополь,

к обществу с ограниченной ответственностью «Региональная производственно- строительная компания», ст-ца Ессентукская, ОГРН <***>

о взыскании неустойки (пени) по государственному контракту № 0121200004717000301_102316 от 03.07.2017 в размере 6 196 500 руб.

в отсутствие сторон надлежаще извещенных о дате и времени рассмотрения дела,

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования Министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН <***>, г. Ставрополь удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная производственно-строительная компания», ст-ца Ессентукская, ОГРН <***> в пользу Министерства имущественных отношений Ставропольского края, ОГРН <***>, г. Ставрополь, неустойку (пени) по государственному контракту № 0121200004717000301_102316 от 03.07.2017 в размере 6 196 500 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная производственно-строительная компания», ст-ца Ессентукская, ОГРН <***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 53 983 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского

края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.В. Гладских