Резолютивная часть решения от 28 апреля 2022 г. по делу № А26-9056/2021

382/2022-13909(2)



Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-9056/2021
г. Петрозаводск
28 апреля 2022 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1.Исковые требования бюджетного учреждения Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия» удовлетворить полностью.

2. Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Республики Карелия» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <...>, эт. 1) в пользу бюджетного учреждения Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия» (ОГРН: <***>, ИНН: <***> , адрес: 185005, <...>) 7 367 руб. 99 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по договору от 07.02.2020 года № 080630000621900040 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых систем газоснабжения с целью перевода внутридомового газового оборудования дома для эксплуатации на природном газе двадцати восьми квартирных домов, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, а также 2 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

3. В удовлетворении иска к муниципальному казенному учреждению Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» отказать.

4. Возвратить бюджетному учреждению Республики Карелия «Дирекция по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 324 руб. 00 коп.

5. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя. 6. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);


- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, г. Санкт- Петербург, ул. Якубовича,4) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Гарист С.Н.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 02.03.2022 12:07:00

Кому выдана Гарист Светлана Николаевна