Резолютивная часть решения от 25 июля 2024 г. по делу № А15-1497/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А15-1497/2024
25 июля 2024 года
г.Махачкала


Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мустафаевой А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ЖСК "Медик" (ИНН <***>)

к ООО "СМУ-11" (ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору строительного подряда от 01.04.2012 № 1 за период с 01.04.2022 по 07.04.2023 в размере 4 464 000 руб.,

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "СМУ-11" (ИНН <***>) в пользу ЖСК "Медик" (ИНН <***>) неустойку по договору строительного подряда от 01.04.2012 № 1 за период с 02.10.2022 по 07.04.2023 в размере 2256000 руб.

В удовлетворении искового заявления в остальной части отказать.

Взыскать с ООО "СМУ-11" (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 22903,65 руб. государственной пошлины по иску.

Взыскать с ЖСК "Медик" (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 22416,35 руб. государственной пошлины по иску.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края) в месячный срок со дня его принятия в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Х.В. Оруджев