Резолютивная часть решения от 16 марта 2018 г. по делу № А33-1804/2016

1222/2016-112215(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу А33-1804/2016 16 марта 2018 года Красноярск

16 марта 2018 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 525 155 руб. 84 коп. неустойки за период с 06.08.2014 по 07.04.2016.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 28 252 руб. государственной пошлины.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 500 941 руб. 75 коп., в том числе: 2 162 427 руб. 17 коп. неосновательного обогащения, 338 514 руб. 58 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.06.2016 по 16.03.2018, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 2 162 427 руб. 17 коп., начиная с 17.03.2018, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты долга, а также 29 466 руб. 57 коп. расходов по уплате государственной пошлины, 46 312 руб. 50 коп. расходов на проведение судебной экспертизы по делу.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета 27 272 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 07.06.2016 № 394.

Путем проведенного зачета встречных требований, окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МСК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 975 785 руб. 91 коп., в том числе: 637 271 руб. 33 коп. неосновательного обогащения, 338 514 руб. 58 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.06.2016 по 16.03.2018, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 637 271 руб. 33 коп., начиная с 17.03.2018, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты долга, а также 29 466 руб. 57 коп. расходов по уплате государственной пошлины, 46 312 руб. 50 коп. расходов на проведение судебной экспертизы по делу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Арбан» (ИНН 2464222381, ОГРН 1102468000612) в доход федерального бюджета 980 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Ю.И. Качур