Резолютивная часть решения от 14 июля 2021 г. по делу № А03-2352/2021

 1000100133_791243

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-2352/2021
г. Барнаул
14 июля 2021 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем Кулибяка Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление товарищества собственников жилья «Проспект» (ОГРН 1052201866848 ИНН 2221067536, 656031, Алтайский край, город Барнаул, проспект Строителей, 34) к обществу с ограниченной ответственностью «Сервис+» (ОГРН 1112224002670, ИНН 2224145937, 656065, Алтайский край, город Барнаул, улица Рубиновая, дом 8) об обязании надлежаще выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в период гарантийного срока по договору подряда на ремонт кровли от 15.05.2019, в течение 20 дней с момента вступления в законную силу решения суда, и о присуждении компенсации в сумме 10000 руб. за каждый месяц просрочки, в случае неисполнения ответчиком в установленные сроки решения суда, а также о взыскании судебных расходов, при участии в судебном заседании: от истца – Харламов А.А. по доверенности от 26.11.2020, директор Бородина М.А.,

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ, а также статьями 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сервис+» (ОГРН 1112224002670) в течение 20 дней после вступления решения суда по настоящему делу в законную силу выполнить гарантийные обязательства по договору подряда на ремонт кровли от 15.05.2019, заключенному между товариществом собственников жилья «Проспект» (ОГРН 1052201866848) и обществом с ограниченной ответственностью «Сервис+» (ОГРН 1112224002670), а именно: сменить кровельное покрытие из наплавляемых


материалов и повторно обработать полимерным уплотнителем поверхности железобетонных кровельных панелей кровли над 1-м подъездом многоквартирного жилого дома по адресу: г.Барнаул, пр. Строителей, 34, а именно выполнить работы со сметной стоимостью работ и материалов 93126 руб., указанные в приложении № 2 экспертного исследования общества с ограниченной ответственностью «ЛЭО «СтройТехЭкспо» № 022/21-И от 20.05.2021 (т.1 л.д. 111):

- ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя в количестве 176,8 м2 ;

- бикрост: ТПП в количестве 203,3 м2 ;

- гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями: горизонтальной в количестве 120,6 м2 ;

- «Бетон защита» полимерный упрочнитель бетонных полов, цементно-песчаных стяжек, пористых поверхностей в количестве 39 кг.

В случае неисполнения в установленные сроки решения суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис+» (ОГРН 1112224002670) в пользу товарищества собственников жилья «Проспект» (ОГРН 1052201866848) компенсацию в размере 10000 руб. за каждый месяц просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис+» (ОГРН 1112224002670) в пользу товарищества собственников жилья «Проспект» (ОГРН 1052201866848) 6000 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, 20000 руб. в возмещение расходов на получение заключения специалиста, 45000 руб. расходов на услуги представителя.

В остальной части требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.

Судья М.А. Кулик

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.10.2020 9:33:19

Кому выдана Кулик Максим Алексеевич