Резолютивная часть решения от 24 октября 2017 г. по делу № А25-1066/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е /резолютивная часть/

24 октября 2017 года Дело № А25-1066/2017 Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Байчоровой Ф.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

Открытого акционерного общества "Строительная фирма "Мизам"

к Карачаево-Черкесской Республике в лице Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

о взыскании неустойки, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики

- Карачаево-Черкесское Республиканское казенное предприятие "Дирекция капитального строительства",

руководствуясь статьями 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р е ш и л:

1. Исковые требования Открытого акционерного общества "Строительная фирма "Мизам" удовлетворить.

Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Открытого акционерного общества "Строительная фирма "Мизам" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку исполнения денежного обязательства по государственному контракту от 18.12.2014 № 135511 по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детского сада на 225 мест, г.Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика» и государственным контрактам от 17.12.2014 № 147-14, № 148-14, № 149-14, № 150-14, № 151-14; от 25.12.2014 № 189-1-14 по поставке оборудования и мебели, в размере 1 558 325 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать пять) рублей 90 копеек за период с 30.09.2016 по 10.08.2017.

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца с момента его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (Ленина проспект, дом 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).

Судья Ф.Б.Байчорова