Резолютивная часть решения от 15 октября 2019 г. по делу № А48-11377/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А48-11377/2018
г. Орел
15 октября 2019 года
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карасева В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Бурницкой Е.В., рассмотрев в открытом судебной заседании исковое заявление Муниципального образования «Город Орёл» в лице Мэра города Орла (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 1) к Обществу с ограниченной ответственностью «Городское ремонтно-строительное управление № 1» (302005, г. Орёл, ул. Тамбовская, 2, офис 8, ОГРН 1125740000825),

при участии в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г. Орла» (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 7, ОГРН 1095753000562)

о взыскании неустойки (пени) в размере 113 841,78 руб. (с учетом уточнения требований).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Городское ремонтно- строительное управление № 1» (302005, г. Орёл, ул. Тамбовская, 2, офис 8, ОГРН 1125740000825) в пользу Муниципального образования «Город Орёл» (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 1) неустойку (пени) за период с 31.08.2018 по 07.10.2018 в размере 58 380,40 руб. с учетом применения положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

В остальной части заявленных Муниципальным образованием «Город Орёл» требований – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Городское ремонтно- строительное управление № 1» (302005, г. Орёл, ул. Тамбовская, 2, офис 8, ОГРН 1125740000825) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 2 335,00 руб.

Исполнительный лист направить в налоговый орган после вступления решения в

законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже через Арбитражный

суд Орловской области. Судья Карасев В.В.