Резолютивная часть решения от 6 марта 2023 г. по делу № А17-3080/2022

212/2023-20260(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)



Дело № А17-3080/2022
г. Иваново
06 марта 2023 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе:

председательствующего по делу - судьи Якиманской Ю.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой И.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(ОГРН 1143700000740, ИНН 3702952084,

место нахождения: 153002 Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 35) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Пальмира»

(ОГРН 1133702019582, ИНН 3702705350,

место нахождения: 153008 Ивановская область, город Иваново, улица Типографская, дом 6, помещение 50)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства в отсутствие сторон в судебном заседании,

руководствуясь ст. ст. 101, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Пальмира» (ОГРН 1133702019582, ИНН 3702705350, место нахождения: 153008 Ивановская область, город Иваново, улица Типографская, дом 6, помещение 50) в пользу некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ОГРН 1143700000740, ИНН 3702952084, место нахождения: 153002 Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 35):

 неустойку за просрочку исполнения обязательства в сумме 1 274 773 руб. 48 коп.;  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 25 713 руб.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Пальмира» (ОГРН 1133702019582, ИНН 3702705350, место нахождения: 153008 Ивановская область, город Иваново, улица Типографская, дом 6, помещение 50) в доход федерального бюджета 35 руб. государственной пошлины.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3) (ст. 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (ст. 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

АпелляционныеЭ лие кктраоснснаацяи поонднпиысеь джейаслтовибтыел ьпноа.даются через Арбитражный суд Ивановской области. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Судья Дата 06.01.2022 2:49:31Якиманская Ю.В.

Кому выдана Якиманская Юлия Вячеславовна