Резолютивная часть решения от 7 мая 2024 г. по делу № А03-1431/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Барнаул Дело № А03-1431/2023 07.05.2024

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем Рыбиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 659100, <...>) к Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН <***>, ИНН <***>, 659050, <...>) о взыскании 3740367 руб. 38 коп. задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту № 08172000003220105010001 от 05.09.2022,

встречное исковое заявление Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН <***>, ИНН <***>, 659050, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 659100, <...>) о взыскании 79482 руб. 80 коп. неустойки и 187018 руб. 37 коп. штрафа в связи с просрочкой и ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту № 08172000003220105010001 от 05.09.2022,

а также исковое заявление государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 656045, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 659100, <...>) о взыскании задолженности в сумме 2561620 руб. 08 коп., 369645 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии в судебном заседании: от истца ООО «АРКС» – ФИО1 по доверенности от 28.12.2022, от ответчика Администрации Шелаболихинского района Алтайского края – ФИО2 по доверенности от 30.06.2023, от третьего лица ГУП ДХ Алтайского края «Центральное ДСУ» – ФИО3 по доверенности от 27.01.2022,

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ

Первоначальные исковые требования признать обоснованными частично.

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>) к Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН <***>) о взыскании 2090523 руб. 40 коп. затрат на выполнение работ, 27668 руб. 33 коп. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины, 164670 руб. 21 коп. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.

Встречные исковые требования признать обоснованными частично.

Признать обоснованными требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>) в пользу Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН <***>) 117581 руб. 36 коп. неустойки, 374036 руб. 74 коп. штрафа, 144390 руб. 81 коп. убытков в форме реального ущерба.

В остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести процессуальный зачет встречных требований первоначального истца и ответчика.

Взыскать с Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>) 1454514 руб. 49 коп. затрат на выполнение работ, 27668 руб. 33 коп. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины, 164670 руб. 21 коп. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.

Уточненное исковое заявление государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>) признать обоснованным.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>) в пользу государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» (ОГРН <***>) задолженность в сумме 2511620 руб. 08 коп., неустойку в размере 850706 руб. 81 коп., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 39812 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>) в доход Федерального бюджета Российской Федерации 3095 руб. 09 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр независимых профессиональных экспертов и оценщиков «Эксперт» (ИНН <***>) 10059 руб. 96 коп. за проведение дополнительных судебных экспертиз по делу.

Взыскать с Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр независимых профессиональных экспертов и оценщиков «Эксперт» (ИНН <***>) 29940 руб. 04 коп. за проведение дополнительных судебных экспертиз по делу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.

Судья М.А. Кулик