Резолютивная часть решения от 11 июня 2020 г. по делу № А59-2174/2020Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 22_981072 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А59-2174/2020 г. Южно-Сахалинск 11 июня 2020 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Акцэнт» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 294 996 рублей неосвоенного аванса по договору от 07.05.2018 № РВС/77/18, 6 145 750 рублей неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ, исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Акцэнт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой» 294 996 рублей основного долга, 6 145 750 рублей неустойки, 55 204 рубля в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 6 495 950 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. Судья М.В. Зуев Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ООО "Специализированный застройщик "Рыбоводстрой" (подробнее)Ответчики:ООО "Акцэнт" (подробнее)Судьи дела:Зуев М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |