Резолютивная часть решения от 13 февраля 2020 г. по делу № А57-17655/2019

312/2020-28226(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-17655/2019
город Саратов
13 февраля 2020 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691), город Саратов в пользу Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 1126450007155, ИНН 6450056004), город Саратов неустойку за просрочку вода объектов в эксплуатацию и за просрочку передачи жилых помещений в размере 4 150 175 руб. 36 коп.

Встречное исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 1126450007155, ИНН 6450056004), город Саратов в пользу муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691), город Саратов неустойку за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам в размере 1 117 447 руб. 43 коп.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691), город Саратов в пользу Комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН


1126450007155, ИНН 6450056004), город Саратов денежные средства в размере 3 032 727 руб. 93 коп.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691) город Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 373 руб.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации.

Судья Арбитражного суда

Саратовской области А.В. Кузьмин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.06.2019 10:25:45

Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович