Резолютивная часть решения от 20 декабря 2017 г. по делу № А64-7501/2017

35/2017-67891(1)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-7501/2017
г. Тамбов
20 декабря 2017 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Уклеиной И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Архградо»

<...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 19 538 руб. 53 коп.

при участи в судебном заседании представителей: от истца: ФИО1, доверенность б/н от 25.04.2017, паспорт РФ

от ответчика: ФИО2, доверенность б/н от 22.04.2017, паспорт РФ

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ), разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Архградо», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств: по контракту № 64 от 07.08.2017 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сквера в районе ул. Пензенская, д. 19», начисленную за период с 18.08.2017 по 24.08.2017, на сумму 6 920 руб. 63 коп.; по контракту № 65 от 08.08.2017 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сквера в районе ул. Магистральная, д. 13», начисленную за период с 19.08.2017 по 24.08.2017, на сумму 6 533 руб. 37 коп.; по контракту № 66 от 08.08.2017 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сквера в районе Тамбов-4», начисленную за период с 19.08.2017 по 24.08.2017, на сумму 6 084 руб. 53 коп., всего

20 декабря 2017 года

19 538 руб. 53 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом государственную пошлину в размере 2 000 руб. 00 коп.

2. Выдать истцу исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

3. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Ю.В. Попов