СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 мая 2019 г. по делу № А59-5614/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

10_874753

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, тел. 460-903, Факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

город Южно-Сахалинск

«13» мая 2019 года Дело № А59-5614/2018

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: председательствующего судьи Ким С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН <***>, ИНН <***> адрес: 694020, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сах Гидро» (ИНН <***>, ОГРН <***> адрес: 693010, <...>)

о взыскании неустойки по контракту,

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сах Гидро» (ИНН 6501210049, ОГРН 1096501006007) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН 1026500784540, ИНН 6504033768) неустойку в сумме 20 293 021 (Двадцать миллионов двести девяносто три тысячи двадцать один) рубль 18 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сах Гидро» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 124 465 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.И. Ким