Резолютивная часть решения от 26 февраля 2020 г. по делу № А58-10966/2019

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-10966/2019
26 февраля 2020 года
город Якутск


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Тарынская золоторудная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 23.11.2012, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания КТБ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 23.01.2008, регистрирующий орган межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес (место нахождения): 127273, <...>, 34) о взыскании 485 120,73 руб. неустойки по договору подряда № 05-01-17 от 10.01.2017 за период с 21.08.2017 по 31.10.2017, а также 12 702 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания КТБ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 23.01.2008, регистрирующий орган межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес (место нахождения): 127273, <...>, 34) в пользу акционерного общества

"Тарынская золоторудная компания" (ИНН 1420004874, ОГРН 1121420000130, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 23.11.2012, регистрирующий орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха (Якутия), адрес (место нахождения): 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, пгт Усть-Нера, ул. Ленина, д. 33) 129 737,54 рублей неустойки по договору подряда № 05-01-17 от 10.01.2017 за период с 21.09.2017 по 10.10.2017, а также 12 702 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья Семёнова У. Н.