Резолютивная часть решения от 22 августа 2017 г. по делу № А12-23152/2017

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-23152/2017
23 августа 2017 года
город Волгоград


Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лобенко Е.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Марковской А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН <***>) к Муниципальному казенному предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1» (400057, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с ограниченной ответственностью «Премиум» (400081, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>), Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (400081, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, доверенность от 26.06.2017г., от ответчика – не явился, извещен, от третьих лиц – не явился, извещен,

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования принять к рассмотрению.

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (400057, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН <***>) неустойку в размере 2 941 377,66 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере

15 000 руб.

В удовлетворении требования в части взыскания расходов на оплату услуг представителя в остальной части отказать.

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (400057, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 37 707 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Полный текст решения будет изготовлен в течение 5 рабочих дней и направлен сторонам по почте.

Судья Е.А. Лобенко