Резолютивная часть решения от 28 ноября 2023 г. по делу № А08-9824/2022

210100063_5222047


АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-9824/2022
г. Белгород
28 ноября 2023 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению дело по исковому заявлению ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ТАНДЕМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании пени, при участии в судебном заседании представителя:

от истца: ФИО2, доверенность от 09.01.2023; от ответчика: не явился, ходатайство,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ТАНДЕМ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 280 073,58 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 26.10.2021 № 13/1008 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ФАП в п. Набокино Старооскольского городского округа ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя ФИО3», 249 836,35 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту от 26.10.2021 № 13/1009 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ФАП в с. Выползово Старооскольского городского округа ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя ФИО3», отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья А.В. Петряев