Резолютивная часть решения от 24 октября 2024 г. по делу № А45-7126/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-7126/2024
г. Новосибирск
24 октября 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 1105400000430) г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью ФСК «САНТЕХСЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН 1025401304103) г. Новосибирск, саморегулируемой организации Асоциации Регионального Отраслевого Объединения Работодателей «Саморегулируемая Организация Строителей Сибирского Региона» (ОГРН 1095400000189) г. Новосибирск при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ООО «СибКонтрольСервис» (ОГРН 1195476077246), Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (ИНН 5406228654), ООО «СКС» (ИНН 5405499274) о взыскании неустойки за просрочку по договору подряда 427 533 руб. 73 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца - Попова Е.Н. (доверенность № 77 от 12.12.2023, паспорт, диплом); от ответчика – Дьячук Я.А. (доверенность от 18.09.2023, паспорт); от третьих лиц - не явились, извещены.

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью ФСК «САНТЕХСЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН <***>), при недостаточности денежных средств субсидиарно с саморегулируемой организации Асоциации Регионального Отраслевого Объединения Работодателей «Саморегулируемая Организация Строителей Сибирского Региона» (ОГРН <***>) в пользу фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) задолженность в размере 70 622 руб. 82 коп., а так же расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 908 руб.

В остальной части отказать.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Д.Н. Дорофеева