Резолютивная часть решения от 16 июня 2022 г. по делу № А58-8105/2021

Арбитражный суд Республики Саха (АС Республики Саха) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А58-8105/2021
16 июня 2022 года
город Якутск



Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 11.11.2021 № 440

к обществу с ограниченной ответственностью "НюрбаАвтодор" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 2 736 385,06 рублей пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 31.07.2019 № 0816300013219000015_89336 на выполнение работ по объекту «Строительство объекта «Детский сад на 35 мест» в с.Мар МР «Нюрбинский район».

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НюрбаАвтодор" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 623 036,71 рублей пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 31.07.2019 № 0816300013219000015_89336 на выполнение работ по объекту «Строительство объекта «Детский сад на 35 мест» в с.Мар МР «Нюрбинский район».


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НюрбаАвтодор" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 35 163,37 рублей государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Семёнова У. Н.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 22:20:28Кому выдана Семенова Ульяна Николаевна



Суд:

АС Республики Саха (подробнее)

Истцы:

Муниципальное казенное учреждение "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) (подробнее)

Ответчики:

ООО "НюрбаАвтодор" (подробнее)

Судьи дела:

Семенова У.Н. (судья) (подробнее)