СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 ноября 2023 г. по делу № А07-28980/2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1 26_6888827

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-28980/22
г. Уфа
23 ноября 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании долга в размере 5 066 677 руб. 39 коп., процентов 993 896 руб. 93 коп. (по последним уточнениям).

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за период с 16.05.2020 по 10.11.2020 в размере 5 341 776 руб., штраф в размере 500 000 руб.,

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 566 677

руб. 39 коп. сумму долга, 739 033 руб. 90 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 24 226 руб. сумму государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 29 077 руб. сумму государственной пошлины.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 500 000 руб. сумму неустойки и штрафа, 52 209 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части требований отказать.

В результате произведенного судом ретроспективного зачета взаимных встречных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТОЛПАРСТРОЙ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "ЭЛЬСЕР" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3 253 502 руб. 29 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Г. Фазлыева