Резолютивная часть решения от 12 июля 2018 г. по делу № А73-10008/2017

110/2018-93997(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-10008/2017
г. Хабаровск
12 июля 2018 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Дальневосточного

мостостроительного акционерного общества (ОГРН <***>, ИНН

2700000144; место нахождения: 680028, Хабаровский край, г.Хабаровск,

ул.Калинина, д.107)

к Акционерному обществу «Энергоремонт» (ОГРН <***>,

ИНН <***>; место нахождения: 681013, Хабаровский край, г.

Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрие, д.7) о взыскании 4 492 144 руб. 00 коп.

и по встречному иску Акционерного общества «Энергоремонт» к Дальневосточному мостостроительному акционерному обществу

о взыскании 6 055 585 руб. 39 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества «Энергоремонт» в пользу Дальневосточного мостостроительного акционерного общества основной долг в размере 4 492 144 руб. 25 коп.

Взыскать с Акционерного общества «Энергоремонт» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 45 461 руб. 00 коп.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Дальневосточного мостостроительного акционерного общества в пользу Акционерного общества «Энергоремонт» неустойку за нарушение срока окончания работ по договору субподряда № 5/03-2013/суб.9 от 27.10.2014 в размере 1 510 323 руб. 78 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 288 руб. 00 коп. и судебные издержки в виде расходов на оплату услуг экспертов в размере 22 455 руб. 00 коп., всего 1 546 066 руб. 78 коп.

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Д.Л. Малашкин