Резолютивная часть решения от 14 декабря 2017 г. по делу № А33-20540/2017

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



1382/2017-299540(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


14 декабря 2017 года

по делу А33-20540/2017 Красноярск

14 декабря 2017 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Командор-холдинг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания "РоЭл" (ИНН <***> , ОГРН <***>) 138 115,85 руб. неустойки, 1 434 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "РоЭл" (ИНН <***> , ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Командор-холдинг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 138 115,85 руб. неустойки, 1 500 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет взысканных по первоначальному и встречному иску сумм неустойки и признать их взаимно погашенными.

Произвести зачет взысканных расходов по уплате государственной пошлины, по результатам которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "РоЭл" (ИНН <***> , ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Командор-холдинг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 66 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что решение в окончательной форме будет изготовлено в течение 5 рабочих дней, подписано в виде электронного документа усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и направлено лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья И.В. Яковенко



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОЭЛ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "КОМАНДОР-ХОЛДИНГ" (подробнее)

Судьи дела:

Яковенко И.В. (судья) (подробнее)