Резолютивная часть решения от 10 февраля 2023 г. по делу № А06-1739/2022

Арбитражный суд Астраханской области (АС Астраханской области) - Гражданское
Суть спора: Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств



21/2023-10970(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-1739/2022
г. Астрахань
10 февраля 2023 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Винник Ю.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Атакишияном Г.А.,

Руководствуясь статьями 110, 167170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


По первоначальному иску:

Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (ОГРН 1123015001625, ИНН 3015096519) в пользу Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561) неустойку по договору № 30-1-17-00307701 от 01.06.2017 в сумме 11 666 048,02 руб., судебные расходы на оплату государственной пошлины в сумме 81 330 руб.

По встречному иску:

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561) в пользу Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (ОГРН 1123015001625, ИНН 3015096519) неустойку по договору № 30-1-17-00307701 от 01.06.2017 в сумме 13 137 355 руб.

Путем зачета встречных однородных требований взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561) в пользу Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (ОГРН 1123015001625, ИНН 3015096519) денежные средства в сумме 1 390 176,98 руб.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096, ИНН 6164266561) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 88 687 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.


Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья Ю.А. Винник

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 23.12.2022 8:58:00

Кому выдана Винник Юрий Анатольевич



Суд:

АС Астраханской области (подробнее)

Истцы:

ПАО "Россети Юг" (подробнее)

Ответчики:

Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "город Астрахань" (подробнее)

Судьи дела:

Винник Ю.А. (судья) (подробнее)